İhalenin ertelenmesi halinde tekliflerin geçerlilik süresi ne kadar uzatılır?

İhalenin ertelenmesi halinde tekliflerin geçerlilik süresi ne kadar uzatılır?

İhalenin ertelenmesi durumunda tekliflerin geçerlilik süresi, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir

Bu uzatma, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla gerçekleştirilir

Ayrıca, zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ertelenebilir

İhalede süre uzatımı nasıl hesaplanır?

İhalede süre uzatımı hesaplaması, yüklenicinin iş programının gerisinde olup olmamasına ve cezalı çalışma durumuna göre farklı yöntemlerle yapılır: İş programının gerisinde olup cezalı çalışma yapılmayan durumlarda: 1/1/2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilemeyen iş tutarı, günlük iş tutarına bölünerek uzatılacak süre belirlenir. Cezalı çalışılan durumlarda: Süre uzatımı, cezalı çalışılan süre ile iş programına göre geride kalınan sürenin toplamına göre hesaplanır. Ayrıca, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 7. maddesi kapsamında, yüklenicilerin 16/01/2024 tarihinden itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurmaları durumunda, 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir.

Teklif geçerlilik süresi uzatmayan isteklinin teminatı gelir kaydedilir mi?

Evet, teklif geçerlilik süresi uzatmayan isteklinin teminatı gelir kaydedilir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinin son paragrafına göre, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.7. maddesinde, teklif geçerlilik süresinin dolması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığı, bu nedenle sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacağı belirtilmektedir.

İhale belgelerinin geçerlilik süresi nasıl hesaplanır?

İhale belgelerinin geçerlilik süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 32. maddesine göre ihale dokümanında belirtilir. Geçerlilik süresinin hesaplanması için dikkate alınması gereken bazı unsurlar: Tahmini değerlendirme süresi. Şikayete ilişkin süreler. İhale kararının onaylanması. Sözleşme imzalanması için gerekli süreler. İdarece, ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Süre uzatımı kaç gün?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, süre uzatımı (ek süre) bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir ay uzatılabilir. Ancak, süre uzatma talebinin mutlaka ilk iki haftalık cevap süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.

Yüklenici süre uzatım talebinde bulunabilir mi?

Yüklenici, belirli durumlarda süre uzatımı talebinde bulunabilir. Örneğin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre, işlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. Ayrıca, 16 Ocak 2024 tarih 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Ocak 2024 tarih 8089 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” ile yapılan düzenlemeye göre, yükleniciler 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı talebinde bulunabilirler. Ancak, yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde, bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

EKAP e-ihale teklif verme süresi uzatılabilir mi?

Evet, EKAP e-ihale teklif verme süresi uzatılabilir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca, son teklif verme süresi, zeyilname ile en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde uzatılabilir. Ayrıca, acil olmayan durumlarda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde, idarece bu süre uzatılabilir.

Sözleşmelerde süre uzatımı nasıl yapılır?

Sözleşmelerde süre uzatımı yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Mücbir Sebep veya Haklı Neden: Süre uzatımı, mücbir sebepler veya idareden kaynaklı haklı nedenlerle yapılabilir. 2. Yazılı Başvuru: Yüklenici, süre uzatımı gerektiren durumun ortaya çıkmasından itibaren 20 gün içinde idareye yazılı başvuruda bulunmalıdır. 3. İdare Değerlendirmesi: İdare, yüklenicinin başvurusunu 10 gün içinde değerlendirir. 4. Onay ve Revize İş Programı: Başvurunun uygun görülmesi halinde, uzatılacak süre belirlenir ve yüklenici tarafından 7 gün içinde revize iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur. 5. Uygulama: Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir. Örnek: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici 6. maddesi kapsamında, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı dilekçesi hazırlanırken, gerekçelerin somut ve inandırıcı olması, dilekçenin şekli ve içerik yönünden eksiksiz olması önemlidir.